¿Qué debe hacer la Parte A si el contratista general abandona la empresa a mitad de camino y presenta un reclamo?
1. Negociar primero. Si la negociación fracasa, presentar una demanda.
2. Si el contrato de construcción, el contrato complementario o la visa de obra han acordado la fecha de cierre, los honorarios de enfermería, la rotación de materiales y el estancamiento de la maquinaria, se utilizarán los principios acordados como base para el cálculo. compensación.
3. Si el principio de compensación no se ha acordado previamente, ambas partes pueden negociar por separado.
4. La ley estipula: Artículo 804 de los "Principios Generales del Derecho Civil de la República Popular China"* * *Si la construcción de un proyecto se suspende o retrasa por motivos del contratista, el contratista deberá tomar medidas para compensar o reducir las pérdidas y compensar las pérdidas y gastos reales del contratista causados por paros laborales, retrasos, traslados, reubicación de maquinaria y equipos, atrasos de materiales y componentes, etc.
En segundo lugar, ¿cuál es la base principal para presentar una reclamación?
1. Documentos de licitación, texto y anexos del contrato de construcción, acuerdos complementarios, diversos registros de firma de contrato en el sitio de construcción, cronograma de construcción aprobado, planos de ingeniería, especificaciones técnicas, etc.
2. Cartas y actas de reuniones y conversaciones entre ambas partes.
3. Plan de progreso de la construcción y registros reales del progreso de la construcción, documentos relacionados con el sitio de construcción (memorándum de registro de construcción, informe mensual de construcción, registro de construcción, etc.) y fotografías del proyecto.
4. Datos meteorológicos, informes de inspección y aceptación del proyecto y diversos informes de tasación técnica, registros y certificados de suministro de energía, suministro de agua, apertura y cierre de vías durante el proyecto.
5. Leyes, reglamentos y documentos políticos nacionales pertinentes.
Podemos entender que retirarse del proyecto a mitad de camino según la normativa sea un incumplimiento de contrato. Si desea presentar un reclamo, se puede resolver mediante negociación. Si la negociación fracasa, puede presentar una demanda ante los tribunales. Espero que todos puedan entender. Si tiene alguna pregunta sobre el contenido mencionado anteriormente, consulte a los abogados pertinentes.