Limitaciones en las reclamaciones de cambios de diseño

Análisis legal: Por razones del empleador (propietario) u otras razones, el contratista pagó gastos adicionales o causó pérdidas durante el proceso de construcción, y el contratista exige al empleador que compense los gastos o pérdidas. La reclamación surge del hecho reclamante. El plazo de prescripción de reclamaciones en un contrato de proyecto de construcción se refiere al sistema jurídico contractual en el que durante la ejecución del contrato de construcción, después de ocurrido un evento de reclamación, si el reclamante no ejerce el derecho a reclamar dentro del plazo acordado, es Se considera que ha renunciado al derecho de reclamar y su derecho de reclamación se extingue. El plazo acordado es el plazo de prescripción de reclamaciones, que generalmente es de 28 días. Este plazo de prescripción es de extinción.

Base jurídica: Artículo 283 de la "Ley de Contratos": "Si el contratista no proporciona las materias primas, equipos, sitios, fondos e información técnica de acuerdo con el tiempo y requisitos acordados, el contratista podrá posponer la fecha del proyecto, y tiene derecho a exigir indemnización por las pérdidas causadas por paralizaciones, retrasos, etc.;” Artículo 284 “Si la construcción del proyecto se suspende o retrasa por causas del empleador, el contratista deberá tomar medidas para compensar o reducir las pérdidas, e indemnizar al contratista por las pérdidas y gastos reales causados ​​por paralizaciones de obras, retrasos en las obras, mala suerte, reubicación de maquinaria y equipos, atrasos de materiales y componentes, etc.”