¿Cómo reclamar por retraso en la construcción por culpa de la Parte A?

Si el proyecto de construcción se retrasa por motivos de la Parte A, la Parte B podrá exigir una compensación a la Parte A de conformidad con este contrato. Si no hay acuerdo, la compensación se basará en las pérdidas reales. Si la Parte A se niega a compensar, la Parte B puede presentar una demanda ante los tribunales.

2. Cómo determinar la extensión del plazo de construcción

Durante el proceso de construcción del proyecto de construcción, si el contratista comete los siguientes actos, provocando que el proyecto deje de funcionar, éste correrá con las pérdidas por paralización correspondientes:

(1) El contratista no proporcionó los planos y condiciones de puesta en marcha según lo acordado en los términos especiales;

(2) El contratista no cumplió con el pago el pago por adelantado y el pago por avance del proyecto en la fecha acordada, lo que resultó en el fracaso de la construcción normal;

(3) El ingeniero no proporcionó las instrucciones y aprobaciones requeridas según lo acordado en el contrato, lo que resultó en el proyecto no puede continuar normalmente;

(4) Cambios de diseño y aumento en el volumen del proyecto;

(5) En una semana, la cantidad total de servicios de agua, energía y gas las interrupciones causadas por causas ajenas al contratista exceden las 8 horas

(6) Fuerza mayor

(7) Propósito especial Otras circunstancias en las que se acuerdan los términos o el ingeniero se compromete a extenderlos; el periodo de construcción.

Base legal:

Código Civil de la República Popular China

Artículo 803 Si el contratista no proporciona la información relevante en el tiempo y requisitos acordados , el contrato será Si el contratista no proporciona materias primas, equipos, sitios, fondos e información técnica según el tiempo y los requisitos acordados, el contratista puede posponer la fecha del proyecto y tiene derecho a exigir una compensación por pérdidas como la interrupción del trabajo. y trabajo retrasado.

Artículo 804 Si la obra se paraliza a mitad de camino o se retrasa por culpa del empleador, éste deberá tomar medidas para compensar o reducir las pérdidas, e indemnizar al contratista por paralizaciones, retrasos en las obras, reversiones. transporte y reubicación de maquinaria y equipo, pérdidas y gastos reales causados ​​por el atraso de materiales y componentes.