Detalles de las tarifas de reclamo por salir a mitad de camino

Primero la negociación, de lo contrario se presentará una demanda si la negociación fracasa. En los contratos de construcción, contratos complementarios y visas de obra, si existen estipulaciones sobre fecha de suspensión, honorarios de enfermería, rotación de materiales y estancamiento de maquinaria, la compensación se calculará de acuerdo con los principios acordados. Si el principio de compensación no se ha acordado de antemano, ambas partes pueden negociar por separado. La cuestión de si el período de construcción debe ampliarse es una disputa común en las disputas sobre contratos de proyectos de construcción, y también es una dificultad en la práctica judicial. Cuando un contratista presenta una demanda por incumplimiento en el pago del proyecto, el empleador a menudo contrademanda por el retraso en el período de construcción y exige que el contratista asuma las responsabilidades correspondientes por el retraso en el período de construcción, como la indemnización por daños y perjuicios por finalización atrasada, etc. El monto de la indemnización por daños y perjuicios reclamado por el empleador por finalización atrasada a veces se acerca o excede el pago del proyecto reclamado por el contratista. Las cantidades elevadas de indemnización por daños y perjuicios por finalización atrasada harán que el contratista soporte pérdidas en el proyecto. Por supuesto, para la unidad de construcción, si el proyecto no se puede poner en funcionamiento a tiempo, afectará gravemente la producción y operación posteriores o las ventas de la propiedad. El propietario también reclamará daños y perjuicios al desarrollador por retraso en la entrega y la pérdida del propietario. es real.

Base Legal

El artículo 10 de la "Interpretación Judicial de los Contratos de Proyectos de Construcción de la República Popular China" estipula que la extensión del período de construcción será confirmada mediante una visa emitida por el contratista o supervisor. Aunque el contratista no haya obtenido confirmación de la extensión del período de construcción, puede probar que solicitó al contratista o al supervisor una extensión del período de construcción dentro del plazo estipulado en el contrato y que los motivos de la extensión están en cumplimiento del contrato. Si el contratista pretende ampliar el plazo de construcción sobre esta base, el tribunal popular lo respaldará. Si las partes acuerdan que el contratista no solicita una extensión del período de construcción dentro del período acordado, el contrato se tramitará de conformidad con el acuerdo, a menos que el contratista acepte extender el período de construcción después del período acordado o el contratista plantee una defensa razonable.