Contrato 1 de estudio y diseño de ingeniería de construcción

Empleador:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Contratista:_ _ _ _ _ _ ___ Contrato, cumplirlo juntos.

Nombre del primer proyecto_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

Ubicación del proyecto_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

Escala del proyecto_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

Inversión en ingeniería_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Artículo 2 El cliente deberá cumplimentar la "Carta de Encomienda de Diseño y Estudio del Proyecto de Construcción" de conformidad con lo dispuesto en este contrato (ver Apéndices 1 y 2).

Artículo 3 La base de cobro y las normas para los honorarios de estudio y diseño se implementarán de acuerdo con las regulaciones nacionales.

El cliente deberá abonar la fianza al contratista dentro de los días siguientes a la entrada en vigor del contrato.

Una vez ejecutado el contrato, el depósito se utilizará como tarifa de estudio y diseño, y el cliente liquidará el déficit de una sola vez (o en cuotas) en unos días.

El pago inicial para las tareas de estudio es el 30% de la tarifa de estudio y el pago inicial para las tareas de diseño es el 20% de la tarifa de diseño estimada. La tarifa de estudio para este proyecto es RMB y la tarifa de diseño se estima en RMB.

Si el cliente incumple el contrato, no tiene derecho a solicitar la devolución de la fianza; si el contratista incumple el contrato, deberá devolver el doble de la fianza.

Artículo 4 Obligaciones del Cliente

1. El cliente deberá proporcionar al contratista la información necesaria en el plazo acordado, y será responsable del tiempo, avance y fiabilidad de la información proporcionada. . Responsable.

Ver Anexo 3 para conocer el contenido, requisitos técnicos y plazo de la información proporcionada.

2. Cuando el personal de topografía y diseño ingresa al sitio para trabajar o cooperar con la construcción, será responsable de proporcionar las siguientes condiciones de trabajo y de vida:

(1)……

(2 )...

(3)...

3. El cliente coopera con las tareas de diseño del proyecto de importación, desde consulta, externa. Negociaciones, inspecciones técnicas nacionales y extranjeras hasta la finalización y producción en todas las etapas, todas deben involucrar la participación de contratistas responsables de las tareas de diseño relevantes.

4. De acuerdo con los estándares de honorarios de estudio y diseño pertinentes, pague al contratista el honorario de estudio y diseño en su totalidad a tiempo.

5. Mantener los resultados de los estudios y los documentos de diseño del contratista y no modificarlos ni transferirlos a un tercero para su reutilización.

Artículo 5 Obligaciones del Contratista

1. El contratista asumirá la responsabilidad antes de presentar los resultados de los estudios y los documentos de diseño pertinentes.

Presentar el alcance, avance y calidad de los resultados del estudio, así como la etapa de diseño, avance, calidad y cantidad de los documentos de diseño. Consulte el Apéndice 4 para obtener más detalles.

2. Después de que la autoridad superior revise el diseño preliminar, el contratista será responsable de realizar las modificaciones necesarias dentro del alcance de la declaración de misión original. Cuando el diseño es rediseñado o modificado debido a cambios importantes en el escrito original, se debe obtener una opinión escrita de la autoridad de aprobación de diseño o de la autoridad de aprobación de diseño, y se debe firmar un nuevo contrato mediante negociación entre ambas partes.

3. La unidad de diseño deberá cooperar con la construcción del proyecto de construcción emprendido por el encargo de diseño, realizar sesiones informativas técnicas de diseño, resolver problemas de diseño durante el proceso de construcción, ser responsable de los cambios de diseño y modificaciones presupuestarias, y participar en la evaluación de la operación de prueba y la aceptación de la finalización del proyecto. Para proyectos industriales grandes y medianos y proyectos civiles complejos, se deben enviar representantes de diseño en el sitio para participar en la aceptación de proyectos ocultos. Los honorarios del representante permanente serán negociados por ambas partes (se adjunta acuerdo).

Artículo 6 Responsabilidad por incumplimiento de contrato

1 Si el proyecto se reelabora debido a la mala calidad del estudio y el diseño, o los documentos del estudio y el diseño no se presentan a tiempo, lo que resultará. En caso de retraso en el período de construcción, el contratista continuará mejorando las tareas de estudio y diseño y, dependiendo del tamaño de la pérdida y el desperdicio, la tarifa de estudio y diseño se reducirá o no se aplicará. Las disposiciones específicas son las siguientes:

(1)……

(2)……

(3)……

2. Porque si un error de estudio y diseño causa un accidente importante en la calidad del proyecto, el contratista, además de eximir la tarifa de estudio y diseño de la parte perdida, pagará una compensación igual a la tarifa de estudio y diseño por la pérdida directa para el cliente. .

3. Si el contratista no presenta los resultados del estudio y los documentos de diseño dentro del plazo estipulado en el contrato, por cada día de retraso, el contratista deberá pagar una indemnización del 0,05% del estudio y diseño. honorario al contratista.

4. Si el trabajo de levantamiento y diseño se reelabora, se retrasa o se modifica el diseño debido a cambios en los planos, información inexacta proporcionada o no proporcionar la información necesaria o las condiciones de trabajo a tiempo, el cliente deberá proceder. de acuerdo con las condiciones reales del contratista La cantidad de trabajo consumido aumenta el costo. Las disposiciones específicas son las siguientes:

(1)……

(2)……

(3)……

5. Porque si la responsabilidad del cliente resulta en una reelaboración o rediseño importante del trabajo de estudio y diseño, los honorarios de estudio y diseño se incrementarán por separado.

6. Si el cliente se retrasa en el pago, deberá pagar la indemnización por daños y perjuicios. Por cada día de retraso, la indemnización por daños y perjuicios se calculará al 5 ‰ de la tarifa de estudio y diseño para este proyecto.

Artículo 7 Métodos para resolver disputas

Si surge alguna disputa durante la ejecución de este contrato, ambas partes deberán negociarla y resolverla de manera oportuna. Si la negociación fracasa y ambas partes pertenecen al mismo departamento, la mediación será llevada a cabo por el departamento superior competente; si la mediación fracasa o ambas partes no pertenecen al mismo departamento, cualquiera de las partes del contrato podrá solicitar el arbitraje; Comisión de Arbitraje de Contratos Económicos de la Administración de Industria y Comercio, o directamente podrá presentar demanda ante el Tribunal Popular.

Las siguientes cláusulas del artículo 8 se añadirán y complementarán mediante negociación entre las dos partes (lo que no se añada se registrará como "en blanco").

Disposiciones complementarias del artículo 9

Para cuestiones no previstas en este contrato, se aplicarán la "Ley de Contratos Económicos de la República Popular China" y el "Reglamento de Contratos de Diseño y Estudio de Ingeniería de la Construcción" se aplicará.

Anexos a este contrato: Carta de autorización para el diseño del proyecto de construcción, carta de autorización para el estudio geológico de ingeniería, lista de fechas de entrega de los documentos de construcción y datos básicos del estudio y diseño, lista de fechas de entrega del estudio y diseño documentos, etc Todos ellos son parte integrante de este contrato y tienen el mismo efecto jurídico.

El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y sello por ambas partes. Existen 2 copias originales, una copia cada una en posesión del contratante y del contratista, y cada copia se entregará al organismo competente. departamento de negocios, la Administración de Industria y Comercio y el Banco de Construcción de China para la presentación.

El encomendante (sello): el contratista (sello): certifica (notaría) el dictamen.

Dirección: Dirección: Procedimiento de Tramitación

Representante legal (firma): Representante legal (firma): Autoridad de certificación (publicidad) (sello)

Agente autorizado ( firma):Agente autorizado (firma):

Banco de cuenta:Banco de cuenta:

Número de cuenta:Número de cuenta:

Tel:Teléfono:< / p>

Suspensión eléctrica: Suspensión eléctrica:

Código postal:

Hora de firma año mes día lugar de firma_ _ _ _ _ _ _ _ _

Año, Mes y Día

Válido hasta

Año, Mes y Día

Anexo 1: Poder para el Diseño de Proyectos de Construcción

Parte Principal A un contratista se le confía el trabajo de diseño _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Lista de proyectos de diseño de ingeniería

┌────┬────┬───┬───┬──┬────┬──┬─ ─ ──┐

│Número de proyecto│Nombre del proyecto│Naturaleza de la construcción│Escala de inversión│Número de edificios│Estructura│Contenido del diseño│

├────┼────┼ ────┼───┼──┼────┼──┼────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─ ───┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────┼────┼───┼──┼──── ┼──┼─── ─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴────┴────┴───┴──┴ ── ──┴──┴────┘

[Descripción] Si no hay suficiente espacio, se puede conectar por separado.

Anexo 2.

Carta de autorización para estudio geológico de ingeniería

┌────┬───┬────┬────┬───────┬──────┐< / p>

│ │Unidad de Construcción│ │Nombre del Proyecto│ │Ubicación del Sitio│ │

├────┼───┼────┼────┼─── ─ ────┼──────┤

Unidad de diseño│┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│┈┈││┈┈┈│┈┈┈ │

├────┼───┤ │ ├────────┼──────┤

│││││││││ │ │ | │ │ ┤ │ │ │ │ │ │ │ 94

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 94

│ │ ├ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┤ │ │ │ │ │ │ │ 94

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 94

├───┬┴──┬┴──┬─┴─┬─┬┴──┬ ───┬┴──┬ ───┤

│Número de serie│Plano general│Edificio│Sitio de diseño│Piso│Altura│Edificio (estructura)│Estructura│Diferencia

│Cantidad│Nombre│Altura│Cantidad │Calidad de construcción│Tipo│Sensibilidad de asentamiento│

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈││┈┈││947

├───┼── ─┼───┼───┼─┼───┼────┼───┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴───┴───┴─┬─┴─┴───┴───┴──┬┴ ─┬─┤

│Construir(construir)Edificio│Cimentación del edificio│Descripción del equipo principal│Subterráneo│Equipo│

├─┬──┬─┬─┬───┼─┬──── ─────── ──┤ │ │

│Forma│Escala│Materiales│Construcción│Unidad de carga│Diseño│Base del equipo│Subestructura││.

│┈┈┈├┬┬┬┬┬┬┬┬┤││

│││×│││(tonelada/metro│││││││││ | (│/m) │o amor│ │.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│┈┈┈││┈│││947

│Forma│Pulgadas│Extensión │Peso (toneladas)│Forma│Pulgadas)│Material│Peso (toneladas│Condiciones del terreno│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │││││││││││││ │ ││││││││Atención│││

├─┼──┼─┼─┼────┼─┼─┼──┼─┼──┼ ───┼ ──┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴──┴─┴─┴──── ┴─┴ ─┴──┴─┴──┴───┴──┴─┘

[Descripción] Si no hay suficiente espacio, se puede conectar por separado

Anexo 3 : Documentos de construcción y un cronograma de fechas de entrega para los datos de diseño y estudio básico.

Ambas partes acuerdan que el cliente proporcionará los documentos de construcción y los datos de diseño y estudio básico al contratista de acuerdo con la siguiente tabla.

┌────┬── ────────────────┬────┬────┐

│ Número de serie│Nombre del material del documento│Número de copias│Fecha de envío│

├────┼──────────────────┼──── ┼───se ┼────┼─────┤

│ │ │ │ │

├────┼──────────── ─ ────┼────┼───── ┤

│ │ │ │ │

├────┼──────── ─ ─────────┼────┼ ─────┤

│ │ │ │ │

└────┴─── ─ ───────────────┴ ────┴─────┘

[Descripción] Si no hay suficiente espacio, se puede conectar por separado.

Anexo 4:

Lista de fechas de entrega de documentos de levantamiento y diseño

┌────┬──────────── ─ ─────┬──┬──┬────┐

│Número de serie│Nombre y contenido del documento de estudio o diseño│Número de copias│Calidad│Fecha de envío│

├────┼───────────────────┼──┼──┼────┤

│ │ │ │ │ │

├────┼─────────────────┼──┼──┼─── ─┤

│ │

│ │ │ │

├────┼──────────────────┼── ┼── ┼────┤

│ │ │ │ │ │

├────┼────────────── ─ ─── ┼──┼──┼────┤

│ │ │ │ │ │

└────┴──────── ─ ─── ──────┴──┴──┴────┘

[Descripción] Si no hay suficiente espacio, se puede conectar por separado.