Cinco pasos en el proceso de reclamos de construcción
1. El concepto de reclamaciones de ingeniería
Las reclamaciones de ingeniería se refieren a pérdidas reales causadas por circunstancias que no son culpa de uno pero que deben ser asumidas por la otra parte durante la ejecución del contrato. exigir a la otra parte que pague una compensación financiera y/o una compensación de tiempo.
Las reclamaciones son un fenómeno normal que se suele dar en la contratación de proyectos. Debido a los cambios en las condiciones del sitio de construcción, las condiciones climáticas, el progreso de la construcción y los precios, así como a los cambios, diferencias y retrasos en los términos del contrato, especificaciones, documentos estándar y planos de construcción, las reclamaciones son inevitables en los contratos de ingeniería.
2. Procedimiento de reclamación del proyecto
(1) La notificación de intención de reclamación deberá enviarse al ingeniero supervisor dentro de los 14 días siguientes a que se produzca el evento de reclamación.
(2) Dentro de los 14 días posteriores a la emisión del aviso de intención de reclamar, presentar un informe de reclamación e información relevante sobre compensación por pérdidas económicas y/o extensión del período de construcción al ingeniero supervisor.
(3) Después de recibir el informe de reclamo y la información relevante del contratista, el ingeniero supervisor dará una respuesta dentro de los 14 días.
(4) Si el ingeniero supervisor no responde o no realiza más solicitudes al contratista dentro de los 14 días posteriores a la recepción del informe de reclamo y la información relevante del contratista, el reclamo se considerará aprobado.
(5) Cuando el reclamo continúe, el contratista deberá notificar su intención de reclamar al ingeniero supervisor por etapas. Dentro de los 28 días posteriores a la finalización del reclamo, se proporcionará al ingeniero supervisor la información relevante y el informe final del reclamo.
Las "Especificaciones de valoración de la lista de cantidades" (2013) estipulan que, según el contrato, si el contratista cree que un evento que no puede atribuirse al contratista le causa pérdidas, deberá presentar una reclamación. con el contratista conforme a los siguientes procedimientos:
1. El contratista deberá, dentro de los 28 días siguientes a haber conocido o debería haber conocido el evento de reclamación, presentar un aviso de intención de reclamar al empleador y explicar los motivos. para el evento de reclamación. Si el contratista no emite un aviso de intención de reclamar dentro del plazo, perderá el derecho a reclamar;
2 El contratista deberá presentar formalmente un aviso de reclamación al empleador dentro de los 28 días siguientes. expedir el aviso de intención de reclamar. El aviso de reclamo deberá indicar en detalle los motivos y requisitos del reclamo, y adjuntar los registros y materiales de respaldo necesarios.
3. Si el incidente del reclamo tiene un impacto duradero, el contratista deberá continuar presentando una extensión del reclamo; aviso para explicar el alcance real del impacto continuo y registros;
4. Dentro de los 28 días posteriores al impacto del evento de reclamo, el contratista deberá presentar un aviso de reclamo final al empleador, explicando el resultado final. reclamación y adjuntar los registros y materiales de respaldo necesarios.
El reclamo del contratista se manejará de acuerdo con los siguientes procedimientos:
1. Después de recibir el aviso de reclamo del contratista, el empleador deberá verificar de inmediato los registros y los materiales de respaldo del contratista.
2. El empleador deberá responder al contratista con los resultados del procesamiento del reclamo dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la notificación del reclamo o materiales de respaldo adicionales relacionados con el reclamo. Si el empleador no responde dentro del plazo, la reclamación del contratista se considerará reconocida por el empleador.
3. Si el contratista acepta el resultado de la liquidación del reclamo, el monto del reclamo se pagará como un aumento en el precio del contrato en el pago parcial actual; si el contratista no acepta el resultado de la liquidación del reclamo, lo hará; ser manejado de acuerdo con el método de resolución de disputas estipulado en el contrato.
Según el artículo 4 del "Reglamento del Seguro de Accidentes de Trabajo": "Los empleadores deberán publicar información relevante sobre la participación en el seguro de accidentes de trabajo en sus propias unidades. Los empleadores y trabajadores deberán respetar las leyes y regulaciones sobre seguridad en la producción y prevención y control de enfermedades ocupacionales, e implementar regulaciones y normas de seguridad y salud para prevenir accidentes relacionados con el trabajo y evitar y reducir los riesgos ocupacionales. Cuando los empleados se lesionan en el trabajo, los empleadores deben tomar medidas para garantizar que los empleados lesionados reciban. tratamiento oportuno”.
Espero que el contenido anterior pueda ayudarle. Si tiene alguna otra pregunta, consulte a un abogado profesional.
Base jurídica: Artículo 188 del Código Civil de la República Popular China.
El plazo de prescripción para solicitar al Tribunal Popular la protección de los derechos civiles es de tres años. Si la ley dispusiera lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. El plazo de prescripción se computará a partir de la fecha en que el acreedor conoció o debió saber que el derecho había sido lesionado y el deudor tuvo conocimiento de ello. Si la ley dispusiera lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. Sin embargo, si han transcurrido más de 20 años desde la fecha en que los derechos fueron lesionados, el Tribunal Popular no otorgará protección. En circunstancias especiales, el tribunal popular puede decidir posponer la solicitud basándose en la solicitud del titular del derecho.