Método de inspección de ingeniería

Mire los documentos del contrato firmados entre la unidad de construcción y el propietario. Si no se especifica en el contrato, la unidad de construcción comprará materiales y las tarifas de inspección de materiales correrán a cargo de la unidad de construcción para garantizar que los materiales estén calificados y la unidad de construcción emitirá una visa al propietario dentro del tiempo especificado para aprobación.

Según las disposiciones pertinentes de la "Ley de Contratos de la República Popular China":

Artículo 275 El contenido del contrato de construcción incluye el alcance del proyecto, la duración del el proyecto, el tiempo de inicio y finalización del proyecto intermedio y la calidad del proyecto, el costo del proyecto, el tiempo de entrega de los datos técnicos, las responsabilidades de suministro de materiales y equipos, la asignación y liquidación, la aceptación de finalización, el alcance y período de la garantía de calidad, la cooperación mutua entre ambas partes, etc

Datos ampliados:

Según las disposiciones pertinentes de la "Ley de Contratos de la República Popular China":

Las obligaciones legales de la unidad de construcción:

Art. Artículo 281 Si la calidad del proyecto de construcción no se ajusta a lo pactado por culpa del constructor, el contratista tiene derecho a exigir al constructor la reparación, reelaboración o reconstrucción gratuita en un plazo razonable. período de tiempo. Si la entrega se retrasa después de una reparación, reelaboración o reconstrucción, el constructor será responsable del incumplimiento del contrato.

Artículo 282 Si el proyecto de construcción causa lesiones personales o pérdida de propiedad durante el período de uso razonable por culpa del contratista, el contratista asumirá la responsabilidad de la indemnización de daños.

Artículo 283 Si el contratista no proporciona las materias primas, equipos, sitios, fondos e información técnica en el tiempo y requisitos acordados, el contratista podrá posponer la fecha del proyecto y tiene derecho a exigir una compensación por el trabajo. paro, trabajo perdido y otras pérdidas.

Artículo 284 Si la construcción del proyecto se suspende o retrasa por causas del contratista, éste deberá tomar medidas para compensar o reducir las pérdidas, e indemnizar al contratista por la interrupción del trabajo, retraso trabajos, transporte inverso, fallas de maquinaria, etc. Pérdidas y gastos reales por reubicación de equipos, atraso de materiales y componentes, etc.

Artículo 285 Si el contratista cambia el plan, proporciona información inexacta o no proporciona las condiciones de trabajo necesarias para el estudio y el diseño dentro del plazo, lo que provoca que el estudio y el diseño sean reelaborados, detenidos o modificados. , el contratista deberá seguir las tarifas adicionales que se pagarán por la carga de trabajo real consumida por el topógrafo y el diseñador.

Artículo 286 Si el promotor por contrato no paga el precio acordado, el contratista podrá exigir al promotor por contrato el pago del precio en un plazo razonable. Si el desarrollador del contrato no paga dentro del plazo, el contratista puede acordar con el desarrollador del contrato descontar el precio o solicitar al tribunal popular la subasta del proyecto de conformidad con la ley, excepto cuando la naturaleza del proyecto de construcción no sea Apto para descuento o subasta.

Se dará prioridad a la compensación por descuentos en proyectos de construcción o precios de subasta.