Documentos y disposiciones legales para solucionar el problema de los atrasos salariales de los trabajadores migrantes en los últimos años
2. "Aviso de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la mejora adicional del entorno laboral para los agricultores que se trasladan a las ciudades" (Guobanfa [2003] No. 92),
3. "Aviso de la Oficina General del Consejo de Estado sobre notificación efectiva sobre la solución del problema de los atrasos en proyectos de construcción" (Guobanfa [2003] No. 94)
4. Construcción, 2003 "Aviso sobre la solución eficaz del problema de los atrasos salariales de los trabajadores migrantes por parte de las empresas de la construcción" Opiniones" (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales [2003] Nº 27);
5. En 2004, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Construcción emitieron los "Dictamenes del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Construcción sobre la provisión de soluciones al problema de los atrasos en los pagos de proyectos y salarios de los trabajadores migrantes en el campo de la construcción". Aviso sobre servicios legales y servicios legales Ayuda" (Ministerio de Justicia [2004] N° 159);
6. En 2004, la Dirección General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección General del Ministerio de la Construcción y la Dirección General La Oficina de la Federación Panchina de Sindicatos emitió el "Aviso sobre la realización de actividades de inspección especiales sobre el pago de salarios de los trabajadores migrantes" (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales [2004] Nº 368).
7. En 2005, nueve ministerios y comisiones, incluidos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Construcción y el Ministerio de Supervisión, publicaron conjuntamente el "Aviso sobre soluciones adicionales al problema de los atrasos salariales para los inmigrantes". Trabajadores” (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [2005] N° 23).
8. El 3 de octubre de 2006, 65438, la Federación Nacional de Sindicatos de China emitió el "Aviso de emergencia sobre el estudio e implementación concienzudos de las importantes instrucciones de los camaradas dirigentes centrales y la salvaguardia efectiva de los derechos e intereses legítimos". de los trabajadores inmigrantes."
9. "Opiniones sobre la solución del problema de los atrasos en los pagos de proyectos en el sector de la construcción" remitidos por la Oficina General del Consejo de Estado: Si una empresa contratista general de proyectos incumple los salarios de los trabajadores migrantes debido a subcontratación o subcontratación ilegal, el contratista general del proyecto La empresa asume toda la responsabilidad.
10. El artículo 26 de la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre las cuestiones jurídicas aplicables en el juicio de disputas sobre contratos de proyectos de construcción" estipula: "Si el constructor real reclama derechos contra el contratista como demandado, el El contratista sólo será responsable en la medida en que no se pague el pago del proyecto.”