Contrato de construcción de pulverización de paredes exteriores
Contrato de construcción de pulverización de paredes exteriores
Parte A:
Parte B:
Sobre la base de una consulta completa, ambas partes deberán Este El contrato se firma basándose en los principios de voluntariedad, beneficio mutuo e igualdad de derechos e intereses, de modo que ambas partes puedan respetarlo.
1. Dirección del proyecto:
2. Contenido del proyecto:
3. El costo del proyecto es RMB por metro cúbico y el monto total del proyecto es RMB por metro cúbico. Metro cúbico (la liquidación final se basará en la cantidad real del proyecto).
Cuatro. Tiempo de construcción: Si el período de construcción se pospone por otros motivos, el número de teléfono de construcción se lo notificará.
Requisitos de calidad del verbo (abreviatura de verbo): ¿peso unitario KG/M? , planitud? 1 CM, el retardante de llama se autoextinguirá dentro de los 3 segundos posteriores a la salida del fuego, y otros asuntos deberán estar de acuerdo con las normas nacionales.
6. Método de pago: Después de firmar el contrato, pagar un depósito del 10% del precio total del proyecto; después de que el personal, los materiales y la maquinaria lleguen al sitio de construcción, pagar el % del precio total del proyecto. por adelantado; cuando la construcción alcance el precio total del proyecto Cuando el proyecto alcance el % del precio total del proyecto, se pagará nuevamente el % del precio total del proyecto cuando el proyecto alcance el % del precio total del proyecto; Se aprueba la aceptación de finalización y el % se retendrá como depósito de calidad.
Siete. Responsabilidades y obligaciones de la Parte A:
1. Proporcionar a la Parte B suministro de energía trifásica en el sitio de construcción, asumir diversas tarifas cobradas por los departamentos locales pertinentes y garantizar la seguridad del personal y el equipo de la Parte B.
2. Ayudar a la Parte B a garantizar la seguridad y la prevención de incendios en el sitio de construcción.
3. Enviar representantes del sitio de construcción para supervisar e inspeccionar el progreso, las medidas de calidad y seguridad del proyecto, e implementar un sistema de firma de aceptación de acuerdo con la ubicación del proyecto. Si el proyecto no es aceptado a tiempo o no pasa la inspección, se considerará calificado.
4. Si la suspensión del trabajo de la Parte B se retrasa debido a la responsabilidad de la Parte A, la Parte A deberá pagar a la Parte B las pérdidas causadas por la suspensión del trabajo. El método de cálculo de la pérdida es: por cada día de retraso, el monto de la pérdida es el % del precio total del proyecto.
Ocho. Responsabilidades y obligaciones de la Parte B:
1. Durante el período de construcción, la Parte A asumirá todas las pérdidas por incendio causadas por la Parte B.
2 La Parte B deberá completar y entregar el proyecto dentro del plazo. el tiempo especificado en el contrato. Si la finalización y entrega se retrasa sin fuerza mayor, la Parte A correrá con las pérdidas económicas que le causen. La Parte B deberá realizar la construcción de forma segura y estándar. La Parte B será responsable de cualquier siniestro. causado por este proyecto.
9. Calidad del proyecto y responsabilidad por incumplimiento de contrato:
1. Una vez finalizado y aceptado el proyecto de fumigación, el período de garantía es de un año. Durante el período de garantía, la Parte B será responsable de cualquier descamación o agrietamiento causado por la pulverización.
2. La parte A es responsable del pelado y agrietamiento de la pared debido a razones estructurales del edificio, así como del pelado y agrietamiento de la capa hermética y la pared.
3. Responsabilidad por incumplimiento de contrato: Si la Parte B no presenta el proyecto a tiempo, la Parte A será compensada por pérdidas económicas equivalentes al % del costo total del contrato por cada día de retraso; A no paga a la Parte B el precio del proyecto a tiempo, la Parte B puede evacuar el sitio en cualquier momento o compensar a la Parte B por pérdidas económicas equivalentes al % del precio total del contrato por cada día de retraso, excepto por la extensión del período de construcción. . Las disputas entre la Parte A y la Parte B se resolverán mediante negociación. Si la negociación fracasa, el asunto se someterá al tribunal del domicilio del demandante para su solución conforme a derecho.
X. El presente contrato entrará en vigor una vez firmado y sellado por ambas partes. Se realiza en dos copias, reteniendo cada parte una copia. Los acuerdos complementarios y de modificación de ambas partes de este contrato tendrán el mismo efecto legal que este contrato después de ser firmados y sellados por ambas partes.
Unidad del partido A (sello): Unidad del partido B (sello):
Representante del partido A: Representante del partido B:
Nombre de la empresa: Nombre de la empresa:
Banco de apertura de cuenta: Banco de apertura de cuenta 1:
Número de cuenta:Número de cuenta:
Dirección de la empresa:Dirección de la empresa:
Tel: Tel:
p>Fax:Fax:
Año, Mes, Día
Contrato de Construcción de Fumigación de Pared Exterior
Parte A: DNI Número:
Parte B: Número de identificación:
Después de una negociación amistosa entre el Partido A y el Partido B, ¿el Partido A lo hará? ¿Proyecto de revestimiento de paredes exteriores de la estación de administración de energía de Pingchao en el distrito de Tongzhou? El proyecto está contratado con la Parte B. Para aclarar las responsabilidades y obligaciones de ambas partes, garantizar la calidad del proyecto, garantizar una construcción segura y civilizada y completar las tareas de construcción a tiempo, este contrato se firma de acuerdo con las normas nacionales pertinentes. leyes y reglamentos administrativos y sobre el principio de igualdad y voluntariedad, con el fin de * * *común cumplimiento.
1. Descripción general del proyecto
1. Nombre del proyecto: Proyecto de revestimiento de paredes exteriores de la estación de administración de energía de Pingchao, distrito de Tongzhou.
2. Distrito
3. Contenido del contrato del proyecto: revestimiento de la pared exterior de la estación de administración de energía de Pingchao
4. ○ ○○○○
2. Calidad del proyecto: calificado
3. Método de contratación: liquidación del contrato (la liquidación del contrato no incluye materiales)
IV Costo del proyecto y método de liquidación
1. Cantidad del proyecto: aproximadamente 900㎡ (sujeto a la cantidad real del proyecto).
2. Precio unitario de la tarifa laboral: 14,00 yuanes/㎡.
3. Costo laboral total: 12.600 yuanes (provisional).
4. Método de liquidación: La liquidación se basará en el volumen real del proyecto en metros cuadrados multiplicado por el precio unitario.
Verbo (abreviatura de verbo) Obligaciones y responsabilidades de ambas partes
1. Obligaciones y responsabilidades de la Parte A
(1) Hacer un buen trabajo en el unidad de construcción y construcción Trabajos de coordinación en sitio.
(2) La Parte A deberá proporcionar los materiales necesarios para la construcción de manera oportuna.
2. Obligaciones y responsabilidades de la Parte B
(1) La construcción se llevará a cabo en estricta conformidad con los requisitos del proceso de construcción. Realizar trabajos de autoinspección para asegurar la calidad del proyecto.
(2). Realizar proyectos de construcción en estricto apego a las normas de seguridad de la construcción. Adoptar métodos de construcción y medidas de seguridad que cumplan con los requisitos de las especificaciones para garantizar la seguridad del personal de construcción y de terceros. Si la Parte B viola los procedimientos operativos y opera violentamente, las responsabilidades de seguridad resultantes recaerán en la Parte B.
(3) Obedecer la gestión unificada de la Parte B, limpiar los desechos de la construcción de manera oportuna y mantener el sitio de construcción limpio y ordenado.
(4). Responsable de proporcionar herramientas y equipos necesarios para la construcción.
(5) La Parte B se hará cargo del seguro contra accidentes para los trabajadores de la construcción de la Parte B por sí misma (el costo está incluido en el precio unitario de limpieza).
Verbo intransitivo pago y liquidación de los fondos del proyecto
1. Liquidación única tras la finalización y aceptación del proyecto.
Siete. Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Después de que este contrato entre en vigor, la Parte A y la Parte B cumplirán todos los términos estipulados en este contrato (incluidos los anexos del contrato confirmados por ambas partes) y no cambiarán ni rescindir sin autorización, de lo contrario, la parte incumplidora pagará a la otra parte por el proyecto. Se cobrará una indemnización por daños y perjuicios del 10% de la tarifa laboral y se asumirán otras pérdidas económicas causadas por ello.
2. Si el proyecto contratado por la Parte B no pasa la inspección de aceptación o no cumple con los requisitos, la Parte B lo reelaborará incondicionalmente y correrá con todos los costos incurridos por ello.
Ocho. Arbitraje y mediación
Cuando ocurren conflictos laborales y económicos, ambas partes acuerdan que el arbitraje y la mediación sean realizados por el departamento de arbitraje laboral o el Tribunal Popular.
Nueve. Vigencia del Contrato
Este contrato se realiza en dos copias, quedando cada parte en posesión de una copia. Entrará en vigor una vez firmado y sellado por ambas partes y caducará automáticamente una vez liquidado el pago del proyecto.
Parte A: (Firma y Sello) Fecha:
Parte B: (Firma y Sello) Fecha:
Ejemplo 3, Contrato de Construcción de Pulverización de Paredes Exteriores< /p >
Parte A:
Parte B:
Después de una negociación completa entre las Partes A y B, se decide que la Parte B emprenderá este proyecto. Con el fin de aclarar las responsabilidades, derechos e intereses de ambas partes, y con base en el principio de igualdad y beneficio mutuo, se firman los siguientes términos de este contrato, y ambas partes deberán cumplirlos.
1. Descripción general del proyecto:
1. Nombre del proyecto:
2. p>
p>
4. Precio unitario del proyecto: mayúscula; minúscula:
5. Costo del presupuesto del proyecto: mayúscula: minúscula:
2. :
La construcción del proyecto se realiza de acuerdo con la calidad, avance y modalidad de contratación de obra y materiales.
3. Materiales, colores y técnicas de construcción:
1. Material: opcional
2. un área grande, el número coincide con el color (consulte el esquema de color para obtener detalles sobre la combinación de colores).
3. La pared de cemento debe quedar lisa.
4. Tecnología de construcción:
4. Costo del proyecto y forma de pago:
1. El área presupuestada de este proyecto es de aproximadamente M2 (la final). la liquidación se basará en la liquidación real); la Parte B emitirá las siguientes opiniones sobre el proyecto en función de la combinación de colores y los requisitos de divulgación de la tecnología de construcción
2. El costo por metro cuadrado es RMB;
3. El costo total presupuestado es RMB.
4. Una vez firmado este contrato, cada edificio será la unidad de asentamiento. Después de que la Parte B completa el raspado profesional con masilla de la pared exterior, la Parte A paga el 40% del costo total presupuestado para el proyecto; después de que la Parte B termina de pintar la imprimación selladora resistente a los álcalis y rocía pintura de piedra real, la Parte A paga el 70% de la misma. el costo total presupuestado. Una vez que la Parte B complete la construcción, la Parte A pagará el 95% del costo total presupuestado. El 5% restante del costo total del proyecto se pagará dentro de los dos meses posteriores a la expiración del período de garantía de dos años. Si la Parte A incumple el contrato y la Parte B detiene la construcción, la Parte A asumirá el 10% del costo total del proyecto como indemnización por daños y perjuicios y asumirá todas las pérdidas económicas causadas a la Parte B. Si se requiere una reconstrucción, la Parte A será responsable de cualquier problema de calidad causado por el proyecto.
5. El período efectivo de construcción de este proyecto es de 45 días, calculado a partir de la fecha en que se cumplan las condiciones para el inicio de la construcción (el tiempo de inicio específico estará sujeto a la notificación por escrito de la Parte A si la construcción no puede realizarse); Si se lleva a cabo debido a fuerza mayor y otros problemas climáticos naturales, el tiempo se pospondrá. Sin embargo, si la construcción no se puede llevar a cabo por culpa de la Parte A, la Parte A asumirá las pérdidas económicas causadas a la Parte B.
6. Garantía de Calidad:
Proporcionar a los usuarios La calidad durante diez años garantiza.
Siete. Responsabilidades de ambas partes:
Parte A:
1. Responsable de la implementación del plan de progreso general en el sitio y la inspección oportuna de la implementación, y la resolución oportuna de los problemas que afectan la construcción. progreso.
2. Supervisar, inspeccionar y coordinar la construcción del Partido B. Descubrir, corregir y resolver oportunamente las dificultades de construcción originadas por causas distintas a las provocadas por la Parte B.
3. Pagar las tarifas del proyecto de manera oportuna según lo estipulado en el contrato para garantizar el buen progreso de la construcción del proyecto.
Parte B:
1. Implementar estrictamente las especificaciones de construcción y aceptación y los estándares de inspección y evaluación de calidad emitidos por el estado para garantizar la calidad, el progreso, la seguridad y la finalización de alta calidad. tareas de construcción.
2. Durante el período de construcción, la Parte B debe aceptar la supervisión y gestión de los supervisores de la Parte A y presentar las visas y documentos pertinentes de manera oportuna.
3. Realizar una construcción civilizada y segura, y ser responsable de las instalaciones y medidas de seguridad de las piezas de autoconstrucción.
4. Durante el período de construcción, la Parte B será responsable de todos los accidentes de seguridad y con víctimas.
8. Aceptación del proyecto:
1. Una vez que el proyecto cumpla con las condiciones generales de aceptación, la Parte B notificará a la Parte A con tres días de anticipación y la Parte A aceptará el proyecto dentro de uno. semana después de recibir la notificación; en caso contrario, se considerará aceptación completa.
2. Una vez que la Parte A acepte el proyecto, cualquier problema de calidad causado por la construcción de la Parte B será reparado de forma gratuita por la Parte B durante el período de garantía de un año.
9. Otros términos:
1. Una vez que este contrato entre en vigor, las variedades y colores confirmados por la Parte A no se modificarán. Si la Parte A requiere cambios, ambas partes negociarán y firmarán un acuerdo complementario, y los costos y consecuencias que del mismo se deriven serán asumidos por la Parte A.
2. firmar un acuerdo complementario. El acuerdo complementario es una parte válida de este contrato y tiene el mismo efecto legal que este contrato.
3. Este contrato entrará en vigor tras la firma y el sello de los representantes de la Parte A y la Parte B. El saldo se liquidará al finalizar el proyecto y dejará de ser válido al vencimiento del período de garantía.
4. Este contrato se redacta en cuatro ejemplares, teniendo cada parte dos ejemplares.
5. Las disputas derivadas de este contrato estarán bajo la jurisdicción del tribunal popular donde se encuentre la Parte B.
Parte A:Parte B:
Representante legal:
Agente designado:Agente autorizado
Fecha:Fecha: