Si la Parte B abandona la empresa sin autorización antes de la finalización del proyecto, ¿de qué responsabilidades será responsable la Parte A?
Referencia: Capítulo 4 y Capítulo 16 de la Ley de Contratos de la República Popular China.
Capítulo 4 Ejecución del Contrato
Artículo 60 Las partes cumplirán íntegramente sus obligaciones según lo pactado.
Las partes observarán el principio de buena fe y cumplirán las notificaciones y acuerdos de conformidad con la naturaleza, objeto y prácticas comerciales del contrato.
Obligaciones como asistencia y confidencialidad.
Artículo 61: Una vez entrado en vigor el contrato, las partes no se ponen de acuerdo sobre la calidad, precio o remuneración, lugar de ejecución, etc.
Si el acuerdo no es claro, se puede complementar con un acuerdo; si no se puede llegar a un acuerdo complementario, se debe determinar de acuerdo con las disposiciones pertinentes del contrato o
aduanas comerciales.
Artículo 62 Si las partes no se ponen de acuerdo claramente sobre el contenido del contrato correspondiente, el asunto se tratará conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de esta Ley.
Si se puede determinar, se deben aplicar las siguientes regulaciones:
(1) Si los requisitos de calidad no son claros, se deben seguir los estándares nacionales y los estándares de la industria; no existen estándares nacionales; o estándares de la industria.
Estándares, de acuerdo con estándares habituales o estándares específicos acordes con el objeto del contrato.
(2) Si el precio o la remuneración no están claros, se seguirá el precio de mercado en el lugar de ejecución cuando se celebre el contrato cuando los precios gubernamentales o los precios guiados por el gobierno se apliquen de conformidad con la ley; , se seguirán las normas.
(3) Si el lugar de cumplimiento no está claro, si el pago se realiza en moneda, el cumplimiento se realizará en el lugar de la parte que recibe la moneda para la entrega del inmueble.
, el cumplimiento se realizará en el lugar donde se encuentre el inmueble; las demás obligaciones se realizarán en el lugar donde se encuentre el interesado.
(4) Si el plazo de ejecución no está claro, el deudor puede cumplir en cualquier momento y el acreedor también puede exigir el cumplimiento en cualquier momento.
Sin embargo, se debe dar a la otra parte el tiempo de preparación necesario.
(5) Si el método de ejecución no está claro, se realizará de manera que conduzca a la consecución del objeto del contrato.
(6) Si la carga del costo de ejecución no está clara, será asumida por la parte que cumple la obligación.
Artículo 63: Si se implementa precio gubernamental o precio guiado por el gobierno, el precio gubernamental deberá realizarse dentro del período de suministro estipulado en el contrato.
Sujeto a ajustes, los precios se calcularán en el momento de la entrega. Si el objeto se entrega con retraso y el precio aumenta, prevalecerá el precio original.
ok; cuando el precio baje, prevalecerá el nuevo precio. Si la materia se retrasa en el retiro o en el pago, el precio subirá.
, basado en el nuevo precio; cuando el precio baje, prevalecerá el precio original.
Artículo 64: Cuando las partes convienen en que el deudor cumplirá su deuda con un tercero, el deudor incumple su deuda con el tercero.
Si la entrega o ejecución de la deuda no se ajusta a lo pactado, el acreedor será responsable del incumplimiento del contrato.
Artículo 65 Si las partes convienen en que un tercero cumplirá la deuda al acreedor, el tercero incumple o incumple.
Si la deuda bancaria no se ajusta a lo pactado, el deudor responderá por incumplimiento del contrato ante el acreedor.
Artículo 66 Si las partes se deben deudas y no hay orden de cumplimiento, se cumplirán al mismo tiempo. Un lado está del otro lado.
Tienes derecho a rechazar tu solicitud de actuación antes de la actuación. Una parte tiene derecho a negarle a la otra parte el cumplimiento de deudas que no se ajusten al contrato.
Requisitos de rendimiento.
Artículo 67 Si las partes se deben deudas recíprocamente, las cumplirán en orden. Si una de las partes no cumple, las obligaciones se cumplirán primero y luego se cumplirán.
La Parte A tiene derecho a rechazar sus requisitos de desempeño. Si la primera parte ejecutante no cumple el contrato, la segunda parte ejecutante tiene derecho a negarse a ejecutar el contrato.
Requisitos de rendimiento correspondientes.
Artículo 68 Si la parte que primero cumple su deuda tiene pruebas fehacientes que acrediten que la otra parte tiene alguna de las siguientes circunstancias,
podrá suspenderse el cumplimiento:
(1) ) Deterioro grave de las condiciones operativas;
(2) Transferencia de propiedad o retiro de fondos para evitar deudas;
(3) Pérdida de reputación empresarial;
(4) Existen otras circunstancias en las que se pierde o puede perderse la capacidad de cumplir con las deudas.
Si la parte suspende la ejecución sin prueba fehaciente, será responsable del incumplimiento del contrato.
Artículo 69 Si una parte suspende el cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de esta Ley, deberá notificarlo inmediatamente a la otra parte.
El desempeño se reanudará después de que la otra parte proporcione las garantías adecuadas. Después de suspender el cumplimiento, la otra parte no reanuda el cumplimiento dentro de un período razonable.
En caso de fuerza mayor y de falta de prestación de las garantías adecuadas, la parte que suspenda la ejecución podrá resolver el contrato.
Artículo 70: El acreedor no notifica al deudor la división, fusión o cambio de domicilio, dificultando el cumplimiento de la deuda.
Si hubiere dificultades, el deudor podrá suspender la ejecución o depositar la materia.
Artículo 71 El acreedor podrá negarse al deudor al cumplimiento anticipado de la deuda, pero el cumplimiento anticipado no perjudicará los intereses del acreedor.
Excepto.
Los gastos en que incurra el acreedor con motivo del cumplimiento anticipado de la deuda por parte del deudor serán a cargo de éste.
Artículo 72 El acreedor podrá negarse al deudor al cumplimiento parcial de la deuda, pero el cumplimiento parcial no perjudicará los intereses del acreedor.
Excepto.
Los gastos en que incurra el acreedor con motivo del cumplimiento parcial de la deuda por parte del deudor serán a cargo de éste.
Artículo 73 Si el deudor descuida el ejercicio de sus derechos de acreedor y causa daño al acreedor, el acreedor podrá exigir una indemnización al acreedor.
El tribunal popular solicita la subrogación para ejercer los derechos de acreedor del deudor en nombre propio, pero los derechos de acreedor pertenecen exclusivamente al deudor.
Afuera.
El ámbito de la subrogación se limita a las reclamaciones. Los gastos necesarios del acreedor para el ejercicio del derecho de subrogación serán a cargo del deudor.
El peso de la humanidad.
Artículo 74 Si un deudor renuncia a los derechos de su acreedor o transfiere bienes gratuitamente, causando así un daño al acreedor,
el acreedor podrá solicitar al Tribunal Popular que revoque el acto del deudor. . Si el deudor transfiere bienes a un precio bajo obviamente irrazonable, causando daño al acreedor, y el cesionario conoce esta situación, el acreedor también puede solicitar al tribunal popular que cancele la deuda.
Comportamiento humano.
El alcance del derecho de revocación se limita a las reclamaciones. Los gastos necesarios para que el acreedor ejerza el derecho de cancelación serán a cargo del deudor.
El peso de la humanidad.
Artículo 75 El derecho de revocación deberá ejercerse dentro del año siguiente a la fecha en que el acreedor conozca o deba conocer el motivo de la revocación. Deudas propias
Si el agente no ejercita el derecho de revocación dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ocurrencia del acto, el derecho de revocación se extinguirá.
Artículo 76: Una vez entrado en vigor el presente contrato, las partes no podrán cambiar de nombre, de representante legal ni de responsabilidades.
El cambiador o contratista incumple sus obligaciones contractuales.
Capítulo 16 Contrato de proyecto de construcción
Artículo 269 Un contrato de proyecto de construcción es un contrato en el que el contratista ejecuta la construcción del proyecto y paga el precio.
Los contratos de proyectos de construcción incluyen contratos de estudio de ingeniería, diseño y construcción.
Artículo 270 Los contratos de proyectos de construcción deberán constar por escrito.
Artículo 271 Las actividades de licitación de proyectos de construcción serán abiertas y justas de conformidad con lo dispuesto en las leyes pertinentes.
, justo.
Artículo 272 El contratista podrá celebrar un contrato de proyecto de construcción con el contratista general, o podrá celebrar por separado un contrato de proyecto de construcción con el agrimensor.
El proyectista y el constructor firmarán un contrato de estudio, diseño y construcción. El empleador no debería ser el contratista.
El proyecto de construcción terminado se divide en partes y se subcontrata a varios contratistas.
Con el consentimiento del contratista, el contratista general o el contratista de estudio, diseño o construcción podrán ceder parte del proyecto contratado.
La entrega la realiza una tercera persona. El tercero negociará con el contratista general o el contratista de estudios, diseño y construcción sobre los resultados de su trabajo completado.
El contratista será solidariamente responsable frente al empleador. El contratista no podrá subcontratar a un tercero todas las obras de construcción que haya contratado
Después de desmembrar todas las obras de construcción que haya contratado, subcontratarlas a un tercero en nombre de subcontratación.
Se prohíbe a los contratistas subcontratar proyectos a unidades que no cuenten con la calificación correspondiente. Se prohíbe a los subcontratistas contratarlos.
Subcontratación de proyectos. La construcción de la estructura principal del proyecto de construcción deberá ser realizada por el propio contratista.
Artículo 273 Los contratos de grandes obras de construcción nacional se aprobarán conforme a los procedimientos que establezca el Estado.
Se ha finalizado el plan de inversiones, el informe del estudio de viabilidad y otros documentos.
Artículo 274 El contenido del contrato de estudio y diseño incluye la presentación de información y documentos básicos relevantes (incluidas estimaciones presupuestarias preliminares)
Plazo, requisitos de calidad, costos y otras condiciones de cooperación. .
Artículo 275 El contenido de un contrato de construcción incluye el alcance del proyecto, el plazo de construcción y el inicio de los proyectos intermedios.
Así como el tiempo de finalización, la calidad del proyecto, el costo del proyecto, el tiempo de entrega de los datos técnicos, la responsabilidad del suministro de materiales y equipos y la inversión de capital.
Así como la liquidación, aceptación de finalización, alcance y período de garantía de calidad y cooperación mutua entre ambas partes.
Artículo 276: Si un proyecto de construcción está sujeto a supervisión, el contratista deberá establecer un comité por escrito con el supervisor.
Contrato de supervisión de encomienda. Los derechos, obligaciones y responsabilidades legales del contratista y del supervisor se le encomendará el contrato de conformidad con esta Ley.
Y demás leyes y normas administrativas pertinentes.
Artículo 277 El contratista podrá comprobar el avance de la obra en cualquier momento sin afectar sus operaciones normales.
, inspección de calidad.
Artículo 278 Antes de que se oculte el proyecto oculto, el contratista deberá notificarlo para su inspección. El empleador no.
Si la inspección no se realiza a tiempo, el contratista puede posponer la fecha del proyecto y tiene derecho a reclamar una compensación por pérdidas como paros laborales y retrasos en el trabajo.
Artículo 279 Una vez finalizado el proyecto de construcción, el contratista deberá ejecutar la construcción de acuerdo con los planos y especificaciones constructivos emitidos por el Estado.
Aceptación oportuna de las especificaciones de aceptación de construcción y estándares de inspección de calidad. Después de pasar la inspección de aceptación, el contratista aceptará el trabajo de acuerdo con el contrato.
Paga el precio y acepta el proyecto de construcción.
El proyecto de construcción sólo podrá entregarse para su uso después de que haya pasado la inspección de aceptación una vez finalizado; si no ha sido aceptado o falló, no
se entregará para su uso.
Artículo 280: La calidad del estudio y diseño no cumple con los requisitos o los documentos de estudio y diseño no se presentan dentro del plazo.
Si el período de construcción se retrasa y se causan pérdidas al contratista, el topógrafo y el diseñador deberán continuar mejorando el estudio y el diseño, reducir o
renunciar a los honorarios del estudio y diseño y compensar por las pérdidas.
Artículo 281 Si la calidad del proyecto de construcción no se ajusta a lo pactado por culpa del constructor, el contratista tiene derecho a exigirle que asuma la responsabilidad.
Exigir al constructor que repare, vuelva a trabajar o reconstruya sin compensación dentro de un período de tiempo razonable. Si la reparación, reelaboración o reconstrucción resulta en un retraso en la entrega, el constructor será responsable del incumplimiento del contrato.
Artículo 282: Los daños personales y las pérdidas patrimoniales se causan dentro del plazo razonable de utilización de la obra por culpa del contratista.
En caso de daños, el contratista será responsable de los daños y perjuicios.
Artículo 283 El contratista no proporciona las materias primas, equipos, espacio y fondos en el tiempo y requisitos acordados.
Información técnica, el contratista puede posponer la fecha del proyecto, y tiene derecho a reclamar una indemnización por parada de obra, retraso en la obra y otras pérdidas.
Artículo 284 Si por causas del contratista se suspende o aplaza la construcción de una obra, éste deberá tomar medidas.
Compensar o reducir pérdidas, e indemnizar al contratista por los costos de paro laboral, retraso en la obra, transbordo y reubicación de maquinaria, equipos y materiales.
Atrasos de materiales y piezas y otras pérdidas y costes reales.
Artículo 285: Por cambio del plan del contratista, la información proporcionada es inexacta o la información no se proporciona fuera de plazo.
Si las condiciones de trabajo requeridas del estudio y diseño causan retrabajo, parada o modificación del estudio y diseño, el empleador deberá hacerlo.
El coste se incrementará en función de la carga de trabajo real consumida por el topógrafo y el diseñador.
Artículo 286 Si el promotor por contrato no paga el precio acordado, el contratista podrá exigir al promotor por contrato el pago del precio en un plazo razonable.
Pagar el precio dentro del plazo. Si el contratante no paga dentro del plazo, no será descontado ni subastado según la naturaleza del proyecto de construcción.
El contratista podrá negociar con la parte emisora del contrato el descuento del precio del proyecto o solicitar al Tribunal Popular la subasta del proyecto de conformidad con la ley.
Se dará prioridad a la compensación por descuentos en proyectos de construcción o precios de subasta.
Artículo 287 Si no hubiere disposición alguna en este capítulo, se aplicarán las disposiciones pertinentes del contrato.