¿Qué son las plantillas de contrato de mecanizado? ¿Qué cuestiones necesitan atención?
Dirección:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Código postal:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Teléfono:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teléfono
Representante legal:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cargo:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Posición
Parte que realiza el pedido:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dirección:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Código postal:_ _ _ _ _ _ _ _ _ Teléfono:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teléfono
Representante legal:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Posición
La fiesta a medida encomienda al contratista el procesamiento_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equipos
Artículo 1. Productos terminados
No. Nombre Especificaciones Unidad Cantidad Observaciones
Artículo 2 Requisitos de calidad para productos procesados
Artículo 3 Método de suministro, especificaciones, cantidad y calidad
1. (Si se utilizan materias primas del contratista para completar el trabajo), el contratista deberá seleccionar las materias primas de acuerdo con el contrato y aceptar la inspección del ordenante. Si el contratista oculta defectos en las materias primas o utiliza materias primas que no se ajustan al contrato, afectando así a la calidad del pedido, el ordenante tiene derecho a exigir reelaboraciones, reparaciones, reducciones de precio o devolución.
2. (Si se utilizan materias primas hechas a medida para realizar el trabajo, se deberá especificar claramente la cuota de consumo de materias primas). El ordenante deberá proporcionar las materias primas de acuerdo con el tiempo, la cantidad, la calidad y las especificaciones estipuladas en el contrato, y el contratista deberá inspeccionar con prontitud las materias primas proporcionadas por el ordenante de acuerdo con el contrato. Si las materias primas no cumplen los requisitos, se notificará inmediatamente al ordenante para que las sustituya o complemente. El contratista no cambiará las materias primas proporcionadas por el ordenante sin autorización y no cambiará los componentes del proyecto de reparación sin autorización.
3. La fecha de entrega (entrega) de las materias primas y otros artículos se calculará con referencia a lo dispuesto en el artículo 7.
Artículo 4 Métodos para proporcionar datos técnicos y dibujos
1. Durante el período de trabajo de acuerdo con los requisitos del ordenante, si el contratista considera que los dibujos o requisitos técnicos proporcionados. no son razonables, notificará de inmediato a la parte ordenante, la parte ordenante deberá responder dentro del tiempo especificado y proponer sugerencias de modificación; Si el contratista no recibe respuesta en el plazo estipulado, tiene derecho a detener los trabajos y notificarlo inmediatamente al ordenante, quien deberá compensar las pérdidas causadas por ello.
2. Si así lo solicita el ordenante, el contratista mantendrá estrictamente la confidencialidad del trabajo contratado. Sin el permiso del ordenante, el contratista no conservará copias de los datos técnicos.
3. El cliente deberá facilitar información técnica, planos, etc. Muestra la fecha especificada.
Artículo 5 Precio o Remuneración
El precio o remuneración se aplicará de conformidad con la normativa del estado o del departamento competente. Si no hubiere estipulación, se acordará por ambas partes.
Artículo 6 Criterios y métodos de aceptación
1. Se utilizarán como criterios de aceptación los requisitos de calidad, los planos y las muestras especificados en el contrato.
2. El ordenante deberá aceptar el trabajo realizado por el contratista en el plazo especificado en el contrato. Antes de la aceptación, el contratista deberá presentar al ordenante la información técnica necesaria y los certificados de calidad pertinentes. Para cultivos fijos o proyectos donde los defectos de calidad son difíciles de detectar durante las inspecciones a corto plazo, ambas partes deben negociar y acordar un período de garantía en el contrato. Si ocurre algún problema durante el período de garantía de calidad, el contratista será responsable de la reparación o devolución, excepto por problemas de calidad causados por un uso y almacenamiento inadecuado por parte del ordenante.
3. Cuando ambas partes tienen disputas sobre la calidad de los cultivos y proyectos contratados durante la inspección, la agencia de inspección y supervisión de calidad legal puede proporcionar un certificado de inspección.
Artículo 7 Plazo y Lugar de Entrega
1. La entrega (entrega) de los cultivos se realizará de conformidad con lo establecido en el contrato. Si cualquiera de las partes requiere la entrega anticipada o retrasada de los cultivos, debe llegar a un acuerdo con la otra parte con anticipación e implementarlo de acuerdo con el acuerdo.
2. Fecha de entrega (entrega) de las cosechas: Si el contratista entrega las cosechas mediante transporte, prevalecerá la fecha del sello recibido por el ordenante, si el transporte se encomienda al departamento de transporte; los cultivos son fijos, prevalecerá la fecha de estampado emitida por el departamento de transporte; si los cultivos son autoseleccionados, prevalecerá la fecha de recogida notificada por el contratista. Sin embargo, cuando el contratista emita un aviso de recogida de cultivos, lo necesario. el tiempo de tránsito debe entregarse al operador, excepto para ambas partes. A menos que se acuerde lo contrario, se calculará de acuerdo con el método acordado.
Artículo 8 Requisitos de embalaje y carga de costos
Artículo 9 Medios de transporte y carga de costos
Artículo 10 Método y período de liquidación
Artículo 11 Otros acuerdos
Artículo 12 Responsabilidad del contratista por incumplimiento del contrato
1 Si el ordenante se compromete a no utilizar cultivos ni completar la obra según la calidad estipulada en el contrato, deberá hacerlo. La remuneración o el precio se reducirá según la calidad; si no acepta utilizarlo, usted debe ser responsable de la reparación o el reemplazo y asumir la responsabilidad por la entrega tardía después de la reparación o el reemplazo, el ordenante tiene derecho a; rechazar, y el contratista compensará las pérdidas causadas.
2. Si la cantidad de cosecha entregada o de obra realizada es inferior a la estipulada en el contrato, y el ordenante aún la necesita, deberá reponerla según la cantidad, y se le devolverá la parte vencida. se tratará como entrega retrasada; si el ordenante ya no necesita una entrega tardía o tardía, el contratista deberá compensar al ordenante por las pérdidas causadas por ello;
3. Si los cultivos no están envasados según lo estipulado en el contrato y necesitan ser reparados o reenvasados, la parte será responsable de la reparación o reenvasado y correrá con el coste de la misma. Si el ordenante no requiere reparación o reembalaje y exige compensación por pérdidas, el contratista deberá compensar al ordenante por el valor del embalaje deficiente que sea inferior al embalaje calificado. Si los cultivos estacionarios se dañan o se pierden por incumplimiento de los requisitos de embalaje, el contratista deberá compensar las pérdidas.
4. Para las cosechas entregadas con retraso (incluidas reparaciones, sustituciones, complementos, etc.), la indemnización por daños y perjuicios se pagará al ordenante_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ , la indemnización por daños y perjuicios se pagará a razón de una milésima parte del importe total de la remuneración vencida.
Si los cultivos solicitados se entregan con antelación sin el consentimiento del ordenante, éste tiene derecho a rechazarlos.
5. Si los cultivos no se pueden entregar o el trabajo no se puede completar, _ _% (10% ~ 30%) del precio total de los cultivos o del trabajo o _ _% (20% ~ 60). %) de la remuneración total se pagará ) como indemnización por daños y perjuicios.
6. Si los cultivos fijos entregados en otros lugares no cumplen con los requisitos del contrato, serán conservados temporalmente por el ordenante y se pagarán los gastos de almacenamiento y mantenimiento efectivamente pagados por el ordenante.
7. Si los cultivos que se consignan o entregan llegan al lugar o unidad receptora (persona) equivocado, además de ser responsable de transportarlos al lugar o unidad receptora (persona) designado según del contrato, la empresa también asumirá el pago excesivo por los gastos de transporte y la responsabilidad por la entrega tardía de los cultivos.
8. Si las materias primas, equipos, embalajes y demás elementos proporcionados por el ordenante se dañan o se pierden por un mal almacenamiento, el ordenante será indemnizado por las pérdidas ocasionadas.
9. Si las materias primas proporcionadas por el ordenante no son inspeccionadas de acuerdo con el método y el plazo estipulados en el contrato, o si las materias primas se encuentran no calificadas después de la inspección, y el ordenante no se notifique su sustitución o complemento en el plazo previsto en el contrato, siendo el contratista responsable de la calidad y cantidad de la obra.
10. El ordenante tiene derecho a negarse a reemplazar algunas de las materias primas o materiales de reparación proporcionados por el ordenante sin autorización, y el contratista deberá compensar al ordenante por las pérdidas causadas por ello. Si el ordenante requiere una reproducción o reparación, deberá realizar o reparar de acuerdo con los requisitos del ordenante y asumirá la responsabilidad por el retraso en la entrega.
Artículo 13 Responsabilidad por incumplimiento del contrato por parte del ordenante
1 Si a mitad de camino se modifica la cantidad, especificaciones, calidad o diseño de los cultivos, el contratista deberá compensar las pérdidas. causado por ello.
2. Si el contrato se rescinde a mitad de camino y el contratista proporciona materiales originales, el _ _% (10% ~ 30%) del valor total de la parte inacabada del contrato se pagará como indemnización por daños y perjuicios; Si el contratista no proporciona las materias primas, se pagará al contratista una indemnización por daños y perjuicios del _ _% (20% ~ 60%) de la remuneración total por la parte sin terminar.
3. Si el contratista no proporciona las materias primas, información técnica, materiales de embalaje, etc. Si el ordenante no cumple con el tiempo y los requisitos estipulados en el contrato o no completa los trabajos auxiliares y de preparación necesarios, el ordenante tiene derecho a rescindir el contrato y deberá compensar al ordenante por las pérdidas causadas al ordenante. la parte contratista no deberá Si se solicita la rescisión del contrato, además del aplazamiento de la fecha prevista de entrega de los cultivos, la parte ordenante deberá compensar al contratista por las pérdidas ocasionadas por la paralización de los trabajos y la espera de materiales.
4. Si recibe las cosechas encargadas fuera del plazo estipulado en el contrato, además de pagar la indemnización de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, también deberá hacerse cargo del propio almacenamiento y Gastos de mantenimiento a cargo del contratista. Si el ordenante no recoge los cultivos ordenados dentro de los 6 meses, el contratista tiene derecho a vender los cultivos ordenados y el producto se devolverá al ordenante después de deducir la remuneración, los gastos de almacenamiento y mantenimiento de los ingresos por la venta de los cultivos; es menor que los costos de remuneración, almacenamiento y mantenimiento. Si el mantenimiento requiere mucho tiempo, el comprador también debe compensar el déficit; si las cosechas no pueden venderse, el contratista debe ser compensado por las pérdidas;
5. Si el pago excede la fecha estipulada en el contrato, se pagará al contratista una indemnización de conformidad con las disposiciones del Banco Popular de China sobre pago diferido calculado en términos de remuneración, uno; Se pagará una milésima parte de la remuneración total por cada día de mora.
6. Quienes se nieguen a aceptar cultivos sin motivo alguno deberán indemnizar al contratista por las pérdidas causadas y las multas impuestas por el departamento de transporte.
7. Cambiar el lugar de entrega o la unidad de recepción (persona) y asumir costos adicionales.
Artículo 14 Fuerza Mayor
Si los cultivos o materias primas se dañan o se pierden por causa de fuerza mayor durante el período de ejecución estipulado en el contrato, el contratista podrá quedar exento de responsabilidad por incumplimiento de contrato después de obtener los certificados legales. Si esto ocurre durante el período de retraso en la aceptación o rechazo injustificado del ordenante, el ordenante asumirá la responsabilidad e indemnizará al contratista por cualquier pérdida causada por ello.
Artículo 15 Manejo de Controversias
Cuando surja una disputa en un contrato de procesamiento, las dos partes negociarán para resolverla; si la negociación fracasa, se tratará de acuerdo con el inciso ( ):
1. Solicitar arbitraje a la agencia de arbitraje;
2. Presentar una demanda ante el Tribunal Popular.
Este contrato entrará en vigor el _ _ _ _ _ _ _ _ _año_ _mes_ _ _día
Este contrato se realiza en dos ejemplares originales, para el ordenante y el contratista. Cada uno deberá conservar una copia de este contrato deberá tener el formato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ordenante:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Representa:_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Contratista :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Representante:_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _