6. Muestra de contrato de compraventa en 2022.
Parte A:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Parte B:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. cantidad y monto.
2. Normas técnicas para requisitos de calidad: la Parte B producirá de acuerdo con los dibujos técnicos proporcionados por la Parte A, y la calidad deberá cumplir con los estándares de la industria. Si hay algún problema de calidad, la Parte B será responsable del reemplazo gratuito y se asegurará de que el producto de reemplazo esté disponible dentro de los tres días hábiles.
3. Hora y lugar de entrega: consulte la tabla anterior para obtener más detalles. Cuando la Parte B entregue las mercancías en el lugar designado por la Parte A, el flete correrá a cargo de la Parte B.
Cuatro. Método y plazo de pago: después de que la Parte A reciba los productos y pase la inspección de aceptación, si el pago acumulado excede los _ _ _ _ _ _ _ _ yuanes, la Parte B emitirá una factura de _ _ _ _ _ _ _ % de impuesto al valor agregado. , y la Parte A liquidará el pago.
Verbo (abreviatura de verbo) Problemas de calidad y plazos: Si existen problemas de calidad, la Parte A los elevará a la Parte B dentro de los _ _ _ _ _ _ _ días hábiles después de recibir los productos de la Parte B, y la Parte B los devolverá o cambiará incondicionalmente.
Verbo intransitivo incumplimiento de responsabilidad contractual:
1. Si la Parte A no paga a tiempo, la Parte A asumirá el _ _ _ _ _ _% del pago total vencido para cada uno. día de retraso. Y compensar a la Parte B...
2. Si la Parte B no entrega los bienes a tiempo, la Parte B asumirá el _ _ _ _ _ _% del pago total por entrega retrasada para cada uno. día de retraso y compensar a la Parte A.
Siete. Métodos de resolución de disputas contractuales:
Si surge alguna disputa durante la ejecución de este contrato, ambas partes la resolverán mediante negociación amistosa. Si la negociación fracasa, también puede solicitar arbitraje al comité de arbitraje o presentar directamente una demanda ante el Tribunal Popular donde se encuentra la Parte A.
Ocho. Este contrato se redacta en dos copias, cada una de las partes posee una copia y entrará en vigor a partir de la fecha de sellado por ambas partes. El fax y el contrato original tienen el mismo efecto jurídico.
Parte A:_ _ _ _ _ _ _ _
Parte B:_ _ _ _ _ _ _
Fecha:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.2022 Formato de contrato de compra y venta de demostración
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Co., Ltd. (en adelante, Parte A) Con el objetivo de unificar y mejorar la imagen de la tienda y del producto de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (en adelante, Parte B). Con el fin de crear un mejor ambiente de ventas para la Parte B, ambas partes han llegado al siguiente acuerdo mediante negociación basada en los principios de voluntariedad, igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo: 1. A partir de la fecha de firma de este acuerdo, la Parte A es responsable de proporcionar a la Parte B el diseño general y la decoración de la tienda. El contenido de decoración incluye:
Diseño, producción e instalación de letreros para casas;
Diseño, producción e instalación de paredes con imágenes de productos;
Diseño y producción de exhibidores de productos. stands e instalación;
La fórmula y pintura del color principal en la tienda;
El diseño, producción e instalación de banderas colgantes en el techo de la tienda;
La Parte A se lo proporciona a la Parte B de forma gratuita: un juego de modelos, cuatro juegos de ropa de trabajo y varios certificados y descripciones de productos.
2. A partir de la fecha de firma de este acuerdo, la Parte B pagará a la Parte A un depósito de renovación de RMB_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ yuanes.
3. Dentro de un año a partir de la fecha de firma del acuerdo, la Parte B no operará otras marcas o productos que entren en conflicto con la Parte A; de lo contrario, se deducirá el depósito de decoración de la Parte B.
4. Después de un año de cooperación entre la Parte A y la Parte B, la Parte B puede mantener la imagen del producto de la Parte A y no hay incumplimiento de contrato. La Parte A devolverá íntegramente el depósito de decoración de la Parte B (en forma de dinero en efectivo).
5. Este acuerdo se realiza por triplicado, 2 copias para la Parte A y 1 copia para la Parte B.
6. .
7. Este acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la firma por ambas partes y finalizará el _ _ _ _ _ _ _.
Parte A:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parte B:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dirección de la oficina:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dirección de la oficina:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dirección de la oficina:_< /p >
Banco de apertura de cuenta:_ _ _ _ _ _ _ _ _Banco de apertura de cuenta:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Número de cuenta:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Número de cuenta:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Número de cuenta:_
Código postal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Número de teléfono:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Número de teléfono:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fax: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fax:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fax:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fax
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3.2022 Formato de contrato de compra y venta de demostración
Vendedor: (en adelante, Parte A) Comprador: (en adelante, Parte B)
El comprador y el vendedor llegaron a los siguientes términos a través de negociación y firmaron los siguientes términos con respecto a la provisión de cajas de distribución Este contrato es de mutuo cumplimiento.
1. Nombre, modelo, cantidad y monto del equipo
1 Monto total del contrato:
RMB (en mayúsculas): 30.000.007.110 Ocho yuanes: 34. 765, 438 + 08 yuanes (minúsculas).
2. Equipo y su precio
2. Hora y lugar de entrega
1.
3. Requisitos de calidad
El vendedor deberá garantizar que los productos anteriores se fabriquen de acuerdo con las normas nacionales y cumplan con las normas y especificaciones técnicas pertinentes promulgadas por el país y el área de producción del producto. El vendedor deberá enviar el equipo con él. Las instrucciones del producto, los informes de inspección y los certificados correspondientes. El modelo específico está sujeto a la cotización del vendedor.
Cuatro. Entrega y aceptación del equipo
El comprador aceptará la mercancía basándose en la carta de porte, los documentos adjuntos, el certificado del producto y el contrato.
Método y plazo de pago del verbo (abreviatura de verbo)
Una vez firmado el contrato, el comprador paga un depósito de 10.000 yuanes por adelantado y paga el saldo una vez calificado el producto.
Verbo intransitivo de garantía de calidad
El vendedor garantiza que la calidad de los productos suministrados cumple con los requisitos nacionales pertinentes.
Siete. Período de garantía:
1, el período de garantía es de años. El plazo de garantía de calidad se computa a partir de la fecha de aceptación y entrega de los productos contratados. Durante el período de garantía, el vendedor sustituirá y garantizará los productos suministrados de forma gratuita.
2. La garantía de calidad no incluye:
El comprador será responsable de los daños al equipo causados por exceder la carga requerida y cambios temporales en el plano del sitio.
3. Servicio posventa: El vendedor llegará al sitio dentro de una hora después de recibir el aviso del comprador, restaurará el sistema de suministro y distribución de energía en el menor tiempo y lo mantendrá de por vida. Para daños más allá del alcance y período de la garantía de calidad, el vendedor cobrará los honorarios de material y mano de obra al precio de fábrica.
Ocho. Cláusula de Confidencialidad
El comprador es responsable de mantener la confidencialidad de la tecnología, los datos técnicos, los precios y las soluciones relacionadas proporcionadas por el vendedor.
Nueve. Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Después de firmar este contrato, si ambas partes no cumplen con todas las obligaciones contractuales sin el consentimiento por escrito de la otra parte, la parte que incumple deberá pagar a la otra parte una indemnización por daños y perjuicios equivalente a 10% del importe total del contrato.
2. Si los problemas de calidad del proyecto del comprador son causados por los problemas de calidad de los bienes suministrados por el vendedor, el vendedor será responsable del incumplimiento del contrato y compensará al comprador por todas las pérdidas sufridas por ello.
3. Las demás cláusulas de incumplimiento del contrato se aplicarán de conformidad con la "Ley de Contratos".
También debe ir acompañado de un certificado de un departamento gubernamental o agencia autorizada.
2. Si una o ambas partes no pueden cumplir o cumplir íntegramente sus obligaciones contractuales por causa de fuerza mayor, después de obtener los certificados enumerados en el párrafo anterior, aplazamiento del cumplimiento, cumplimiento parcial o incumplimiento del contrato. se puede permitir el contrato y se puede permitir el cumplimiento parcial según la situación real o eximir completamente de responsabilidad por incumplimiento del contrato.
XI.
Arbitraje o litigio
Todas las disputas que surjan de la ejecución de este contrato se resolverán mediante negociación entre las partes. Si la negociación fracasa, se puede presentar una demanda ante el Tribunal Popular donde se encuentra el comprador.
Doce. Otros
1. La modificación o cancelación de este contrato se hará por escrito y sólo surtirá efecto después de ser sellado con los sellos oficiales y firmado por representantes autorizados de ambas partes.
2. Este contrato se realiza en dos ejemplares, uno para el comprador y otro para el vendedor y entrará en vigor una vez firmado y sellado por ambas partes.
3. Si hay algún cambio en el diseño, el comprador deberá marcar las instrucciones de cambio en los dibujos y sellarlos.
Parte A (sello oficial):_ _ _ _ _ _ _
Parte B (sello oficial):_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4.2022 Formato del contrato de compra y venta de demostración
Vendedor:_ _Comprador:_ _
Lugar de firma:_ _
Hora de firma:_ _ _ _ _ _ _ _ _
1.
Nombre:_ _
Material:_ _
Tipo:_ _
Especificación:_ _
Precio unitario:_ _
Cantidad de compra:_ _
Cantidad total:_ _
2. El precio anterior incluye impuestos. Factura general con IVA al comprador, el precio anterior incluye los gastos de envío.
3. El método de entrega es la entrega urgente del vendedor al domicilio del comprador o al domicilio designado por el comprador. La dirección del comprador es:
IV. Método de pago
El comprador transfiere el pago al vendedor a través de WeChat al mismo tiempo. El vendedor organizará la entrega inmediatamente después de recibir el pago. El vendedor y el comprador recibirán todos los productos dentro de los tres días.
El nombre de WeChat del vendedor es_ _; el ID de WeChat es:_ _
Verbo (abreviatura del verbo) vendedor
Los productos entregados por el vendedor son producidos por fabricantes habituales de.
Responsabilidad por incumplimiento de contrato con verbos intransitivos
1. Si la calidad no está calificada, el vendedor debe reembolsar el pago completo al comprador y asumir una indemnización equivalente al doble del monto total del contrato;
2. Si el vendedor entrega la mercancía tarde, el vendedor asumirá el 10% del monto total del contrato como indemnización por cada día de retraso; si el retraso excede los 7 días, el comprador podrá notificarlo al vendedor; rescindir el contrato y exigir al vendedor que asuma la responsabilidad por el incumplimiento del contrato. También puede continuar ejecutando el contrato y exigirle que asuma la responsabilidad por el incumplimiento del contrato.
3. Para compensar las pérdidas del comprador, éste también debe ser compensado por las pérdidas correspondientes.
7. Cualquier disputa que surja de este contrato se resolverá mediante negociación entre las partes. Si la negociación fracasa, cualquiera de las partes puede presentar una demanda ante el Tribunal Popular donde se encuentra el demandante.
Ocho. Este contrato se redacta en dos ejemplares, reteniendo cada parte un ejemplar. Tendrá efectos a partir de la fecha de la firma o sello de ambas partes.
Vendedor:_ _
Comprador:_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.2022 Compra de demostración y formato del contrato de compraventa
Demandante:_ _ _(en adelante Parte A)Proveedor:_ _ _(en adelante Parte B)
Según la “Ley de Contratos de la República Popular China", oferta y demanda Con base en el principio de voluntariedad, ambas partes han celebrado este contrato mediante negociaciones amistosas, y ambas partes deben cumplirlo estrictamente.
1. La lista acordada de productos de iluminación se muestra en la siguiente tabla (a menos que se acuerde lo contrario en este contrato, el precio acordado en este contrato es el precio del producto y el precio incluye impuestos).
2. Embalaje, transporte y seguro del producto:
a) El producto debe embalarse según las normas nacionales para productos similares, es decir, embalaje de cartón
<; p>b) Los usos del producto Para el transporte por automóvil, los costos de transporte y las primas de seguro durante el transporte correrán a cargo del proveedor, los estándares de aceptación, confirmación e instalación después de recibir el producto;a) Los productos del proveedor deben ser producidos de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes para esta industria, con alta calidad y cantidad.
b) Después de que la mercancía llegue al sitio, el el comprador debe organizar personal para realizar la inspección de aceptación de acuerdo con las regulaciones nacionales, confirmar la cantidad y calidad de las mercancías después de inspeccionarlas y aceptarlas, el destinatario designado debe firmar el pedido para su aprobación en el lugar designado.
Tres. Método y período de liquidación:
Al firmar el contrato, el demandante remitirá el monto total del contrato a la cuenta designada del proveedor: RMB ciento treinta y siete millones ochenta y ocho mil yuanes como depósito (es decir, pago por adelantado); todos los bienes Después de llegar al sitio e inspeccionar y aceptar la calidad y cantidad de los bienes, el saldo se pagará al proveedor o a la parte de entrega.
Período de contratación: desde x mes x, 20 años hasta x mes x, 20 años.
4. Vida útil:
Las lámparas tienen una garantía de dos años; los balastos electrónicos de las lámparas de halogenuros metálicos y los transformadores electrónicos tienen una garantía de dos años; Lo anterior significa que si el producto tiene problemas de calidad debido al proveedor durante el período de garantía, el proveedor brindará los servicios correspondientes de forma gratuita.
Verbo (abreviatura de verbo) Responsabilidad por incumplimiento de contrato:
Cualquier parte que viole los términos del contrato asumirá la responsabilidad por incumplimiento de contrato de conformidad con la “Ley de Contratos de República Popular China" y las siguientes disposiciones: El proveedor no cumple con el plazo Por cada día de entrega vencida, el comprador deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios basada en los intereses del préstamo bancario por el mismo período que no alcance el monto total del pago. Si la entrega tiene un retraso de 20 días, el comprador tendrá derecho a rescindir unilateralmente el contrato;
Si el comprador no cumple con el acuerdo, por cada día de pago vencido, el comprador deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios al vendedor sobre la base de los intereses del préstamo bancario para el mismo período. Si el pago se retrasa durante 20 días, el proveedor tiene derecho a rescindir unilateralmente el contrato y el demandante deberá pagar el precio de los bienes suministrados.
Verbo intransitivo de resolución de disputas:
Las disputas que surjan de la ejecución de este contrato entre el comprador y el vendedor se resolverán mediante negociación amistosa entre las partes. Si la negociación fracasa, se puede presentar una demanda ante el tribunal popular local.
7. El presente contrato se redacta en dos ejemplares originales, firmados y sellados por ambas partes. El proveedor recibe el anticipo, un ejemplar para el proveedor y otro para el demandante. El texto del contrato enviado por fax es válido.
Partido A (sello oficial):_ _
Partido B (sello oficial):_ _
Representante legal del Partido A (firma):_ _
Representante legal (firma) de la Parte B:_ _
Día x, mes x, 20__
6.2022 Modelo Formato Contrato de Compra y Venta
Parte A (Demandante):_ _Parte B (proveedor):_ _
De acuerdo con lo dispuesto en "_ _" y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, el comprador y el vendedor actuarán de conformidad con el Sobre la base de igualdad, voluntariedad, apertura, buena fe y buena fe, llegó al siguiente acuerdo sobre la compra y venta de materiales de construcción:
Artículo 1 Información básica sobre la compra de materiales de construcción Unidad:_ _yuanes/juego Total. precio RMB (mayúscula)_ _Diez mil yuanes (mayúscula):_ _yuan Estándar de calidad:
Tiempo de entrega:
Lugar de entrega:
Aceptación del artículo 2: Edificio materiales las especificaciones del producto, modelos, cantidades, materiales son incompatibles con el acuerdo o hay otros En caso de problemas de calidad, el período de objeción del comprador es dentro de un día después de que el vendedor entregue la mercancía. Después de verificar la objeción, el vendedor compensará incondicionalmente. para o reemplazar los bienes.
Artículo 3 Forma y plazo de pago: Ambas partes se comprometen a utilizar la primera forma de pago del precio. Contrato de compra y venta (1) Al firmar el contrato, el comprador paga (depósito/pago por adelantado) 400.000 yuanes (el depósito no excederá el _ _% del precio total), y el saldo se pagará en un solo pago después de la se inspeccionan las mercancías:
Artículo 4: Responsabilidad por incumplimiento de contrato
(1) Responsabilidad del vendedor por incumplimiento de contrato:
1. Los productos de materiales no cumplen con los estándares nacionales o los estándares de calidad acordados después de las pruebas realizadas por instituciones profesionales, el vendedor deberá cambiar, devolver o compensar incondicionalmente al comprador por las pérdidas resultantes.
2. Si el vendedor retrasa la entrega, deberá pagar al comprador una penalización liquidada del % del precio de entrega retrasada cada día; si la entrega se retrasa un día, el comprador tiene derecho a rescindir la entrega; contrato además de pagar daños y perjuicios, y el vendedor deberá cobrar el depósito, el anticipo o el precio, todos serán devueltos, pero el comprador tiene derecho a pedirle al vendedor que le devuelva el doble del depósito sin cobrar daños y perjuicios.
(2) Responsabilidad del comprador por incumplimiento de contrato:
1. Si el comprador retrasa la entrega, deberá pagar al vendedor una indemnización por daños y perjuicios del % del precio de entrega retrasada cada día;
2. Si el comprador rescinde unilateralmente el contrato sin motivos justificables, deberá indemnizar al vendedor de las pérdidas sufridas por ello, no teniendo quien haya pagado la fianza ningún derecho a exigir su devolución.
Artículo 5 Método de resolución de disputas: Cuando surja una disputa bajo este contrato, ambas partes la resolverán mediante negociación o solicitarán mediación al organizador del mercado o asociación de consumidores, o reclamarán al departamento de administración industrial y comercial; La negociación, la mediación y las apelaciones no pueden Si la disputa se resuelve, presentar una demanda ante el Tribunal Popular o solicitar arbitraje de acuerdo con la cláusula de arbitraje o el acuerdo de arbitraje alcanzado por separado. Otros asuntos acordados:
Artículo 6 Si algún cambio o adición a este contrato reduce o exime injustificadamente al vendedor de responsabilidad, este contrato prevalecerá.
Para cuestiones no previstas en este contrato, ambas partes pueden negociar y firmar un acuerdo complementario.
Partido A (sello oficial):_ _
Partido B (sello oficial):_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _